+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Компенсация затрат подрядчика при увеличении акцизов

Компенсация затрат подрядчика при увеличении акцизов

Правда, право выбора у предпринимателя есть не всегда. Так, если он планирует осуществлять запрещенные для единоналожников всех групп виды деятельности, ему одна дорога — на общую систему. По воле закона либо по собственному желанию попали в число общесистемщиков? Тогда этот раздел спецвыпуска для вас!

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

По вопросам 1, 3, 4, 5.

Налоговый кодекс РФ. Часть вторая

В связи с простоем субподрядчик обратился к Генеральному подрядчику с письмом с просьбой компенсировать убытки, вызванные простоем. Согласно расчету субподрядчика его убытки, связанные с простоем, можно разделить на следующие группы: Полагаем, что для того, чтобы определить группы затрат, к которым можно отнести расходы Генерального подрядчика на возмещение, необходимо правильно квалифицировать указанные в Расчете суммы.

Гражданско-правовой аспект По общему правилу п. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. При этом в абз. Более того, как указано в ст. Следовательно, если говорить именно о суммах, связанных с возмещением Генеральным подрядчиком субподрядчику расходов за простой, то нормы гражданского законодательства относят их к убыткам.

Как сказано в п. В абз. В отношении предложенных групп расходов по поводу их квалификации в качестве убытков подрядчика отметим следующее. Кроме того, как указано выше, перечисленные в п. Основной целью деятельности истца в силу ст. В указанном договоре истец является подрядчиком.

Согласно ст. Расходы истца, связаны с получением кредитов, приобретением им техники и укомплектованием штата. Связанные с этим издержки в силу п. С одной стороны, простой субподрядчика по вине генерального подрядчика приводит к тому, что субподрядчик вынужден будет понести дополнительные расходы в связи с увеличением срока действия договора на выплату своим работникам заработной платы в период простоя и уплаты с нее страховых взносов.

Дело в том, что в ч. При этом ст. Исходя из этого, а также учитывая, что оплата простоя производится исходя из ставки оклада , а обязанность по ее уплате возникает в связи с наличием между работником и работодателем трудовых отношений, можно заключить, что оплата простоя является элементом заработной платы работника.

Поскольку обязанность по выплате заработной платы возникает у работодателя в силу трудовых отношений, а не применительно к заключению того или иного гражданско-правового договора, то можно заключить, что расходы на ее оплату возникают у работодателя в данном случае субподрядчика вне зависимости от обязательств контрагента.

Кроме того, в качестве обстоятельства, свидетельствующего о возникновении у подрядчика именно убытков в виде оплаты работникам времени простоя, на наш взгляд, может служить такое обстоятельство, как привлечение работников по срочным трудовым договорам на период выполнения работ.

В такой ситуации наиболее явно просматривается связь межу дополнительными расходами подрядчика на выплату заработной платы в связи с продлением срочного трудового договора и временем простоя. Вместе тем, отказывая в иске в части, суд указал следующее: Остальная практика, в том числе ВС РФ, исходит из позиции о том, что заработная плата не может рассматриваться в качестве убытков подрядчика именно в силу особого характера данной выплаты.

Рабочие истца числились как его постоянные работники и получали заработную плату независимо от неправомерных действий ответчика. Таким образом, вопрос о квалификации в качестве убытков, вызванных простоем, заработной платы работников является спорным.

Тем не менее, по нашему мнению, при обосновании невозможности использования труда работников на время простоя на других объектах, при наличии работников, специально нанятых для выполнения работ по договору, можно говорить о том, что заработная плата, выплаченная работникам за время простоя, является реальными потерями реальным ущербом для субподрядчиков.

Налоговый аспект Как мы указали выше, налоговые последствия включая налоговые риски для Генерального подрядчика при учете сумм частичного возмещения расходов субподрядчика будут зависеть от характера выплаты и ее направленности.

По общему правилу п. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Согласно абз. Иными словами, Генеральный подрядчик вправе учесть в составе стоимости незавершенного строительства только фактические затраты на создание объекта, понесенные по договору подряда, то есть расходы в виде цены договора подряда с учетом ее изменений.

В силу подп. Аналогичное требование содержится и в п. Для заказчика покупателя это также означает, что компенсация им потерь от простоя образует для него не стоимость приобретенных работ, а иные, прочие расходы. С учетом изложенного считаем, что в рассматриваемой ситуации расходы заказчика при условии их экономической обоснованности наиболее соответствуют понятию внереализационных расходов, поэтому включение их в первоначальную стоимость строящихся объектов приведет к необоснованному ее завышению.

Договор подряда с физическим лицом

Минтруд России в комментируемом письме сделал благоприятный для страхователей вывод, что взносы с таких выплат перечислять не требуется. Организации, привлекающие физических лиц по договору подряда из удаленной местности, часто компенсируют им затраты на проезд и проживание. Какие выплаты положены подрядчику Цена по договору подряда складывается из двух значений: Компенсации могут быть направлены на возмещение различных затрат: Компания должна подтвердить, что подрядчик реально потратил деньги на указанные цели. Значит, надо требовать от подрядчика подтверждающие документы.

Правительство согласовало механизм компенсации льгот для нефтяников

Одноклассники Правительству рекомендовали повысить доходы регионов от алкоголя и табака Совет Федерации по итогам слушаний законопроекта о бюджете рекомендовал правительству усилить контроль за расходами госкомпаний, изыскать резервы для налоговых доходов и компенсировать регионам выпадающие доходы Фото: По мнению сенаторов, поступления от многих акцизов уходят на федеральный уровень, а выпадающие доходы субъектов не компенсируются должным образом. Необходимо сократить неэффективные расходы, усовершенствовать госпрограммы и сконцентрироваться на приоритетных направлениях, указывают парламентарии.

Судебная практика Если командировочные расходы подрядчика не включаются в стоимость работ, а отражаются в договоре отдельно, то арбитры указывают, что налогоплательщик вправе учесть для целей налогообложения данные расходы, поскольку они обоснованны и документально подтверждены. Условия договора Но в договоре обязательно должно быть указано, что расходы по командировкам оплата проживания в гостинице, суточные приглашенных специалистов, связанные с оказанием услуг по договору, возмещаются налогоплательщиком отдельно по предъявлении ему копий документов, подтверждающих несение исполнителем указанных расходов.

В связи с простоем субподрядчик обратился к Генеральному подрядчику с письмом с просьбой компенсировать убытки, вызванные простоем. Согласно расчету субподрядчика его убытки, связанные с простоем, можно разделить на следующие группы:

Оценивая показатели деятельности воздушного транспорта России в году, можно сказать, что отрасль сумела восстановиться после спада воздушных перевозок в годах. Результаты деятельности гражданской авиации за 10 месяцев года свидетельствуют о поступательном ее развитии. Продолжает совершенствоваться наземная инфраструктура:

Пользуемся чужим автомобилем

Заправляете транспорт подрядчика: Децюра Сергей, налоговый эксперт, s. Для предоставления таких услуг например, выполнение строительных работ, сбор урожая и т.

Арендуем помещение у физического лица Наша организация заключает с физическими лицами договоры подряда на оказание информационных и рекламных услуг. По условиям договора мы оплачиваем их проезд к месту оказания услуг и проживание. Как платить налоги по этой операции Можно ли применить вычет НДС по данным услугам Нужно ли предоставлять исполнителям по договору профессиональный налоговый вычет по НДФЛ?

Материалы журнала «Консультант Свердловская область»

Одноклассники Что изменится в российском законодательстве в году В году в России вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК Фото: Они касаются информационного, транспортного и финансового законодательства. Бюджет С 1 января начинает действовать федеральный бюджет на год. Доходы бюджета запланированы в размере около 15,26 трлн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга — 10,5 трлн руб. Гражданское право С 1 января долги лица, признанного банкротом, освобожденные от исполнения требований кредиторов, признаются безнадежными, что отражается на кредитной истории.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставок акцизов на бензин с 1 апреля

Это и транспортировка, и телевидение, и медицина, и образование, и интернет и т. Впрочем, в ГКУ есть отдельная глава, посвященная общим положениям об оказании услуг, в которой закреплены существенные положения обо всех договорах такого типа. Как указано в ч. По данному договору исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услугу, которая потребляется в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную услугу, если иное не установлено договором ст.

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); . С 1 января при приобретении в кредит автомобиля компенсация части Эти ставки разнятся по регионам и до увеличения составляли от 5 тыс. руб. С 1 июля второй раз в году повысятся ставки акцизов на.

РАЗДЕЛ 3. ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ. ДОГОВОР ПОДРЯДА

Аренда автомобиля Организационные моменты. Этот вариант подходит при использовании предприятием автомобиля любого физического лица, а не только работника.

Правительство согласовало механизм компенсации льгот для нефтяников

В первоначальную стоимость основных средств включают затраты, необходимые для использования имущества. Но в налоговом и бухгалтерском учете существуют различия по расчету стоимости, поэтому в статье подробно описано о том, что входит в первоначальную стоимость основных средств. В бухучете определение первоначальной стоимости оборудования, зданий, техники и прочих активов разъясняет, что это фактическое стоимостное выражение объектов принятых к учету.

Статья Доходы от собственности 9. Данная статья КОСГУ детализирована подстатьями - для целей ведения бюджетного учета администраторами доходов бюджетов, бухгалтерского учета государственными муниципальными бюджетными, автономными учреждениями. Подстатья Доходы от операционной аренды На данную подстатью КОСГУ относятся доходы от арендных платежей за исключением доходов от условных арендных платежей , являющихся платой за пользование арендованного имущества арендной платой , возникающие при предоставлении во временное владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей по договорам операционной аренды, за исключением арендных платежей при предоставлении земель.

Правительство согласовало механизм компенсации льгот для нефтяников

Обзор налоговых событий за марта г. Ради обеспечения масштабного научно-технологического прорыва их будущим участникам обещаны специальные правовые режимы и налоговые льготы , аналогичные сколковским.

Индивидуальные характеристики процесса строительства Несмотря на то что бухучет в строительстве в РФ ведется на базе общих требований и регламентов, для него характерно большое количество индивидуальных особенностей. Причиной наличия этих особенностей является специфика строительного процесса. В качестве основных индивидуальных характеристик стройки для данной статьи мы выделим: Длительность выполнения подрядных договоров.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Альтернатива повышению акциза на топливо: повышение акциза на алкоголь и табак
Комментарии 8
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. cueblesmanlio

    Они так и хотят своей смерти ети пид. под верховным куполом и чувствую скоро доиграться.

  2. renrietana80

    Рисуется картина, что через некоторое время от такого закона у мужчин на полную мощь проявится инстинкт самосохранения, затмит инстинкт размножения и женщины для реализации своего материнского инстинкта разберут всех детей из детдомов. А тем дамам, кому не достанутся брошеные дети придётся раскошелиться на ЭКО. Какой дальновидный план у государства по упразднению детдомов.

  3. Леокадия

    Из Штатов бабки отправить домой будет +30%, это пиздец просто.

  4. clicacig

    Премерам у нас, да тут хуй полезет эти тонкасти, типо подождите я узнаю кто вы и с кокого отдела. .вобше оврал будет.

  5. Дарья

    Так эти выблядки давно уже переплюнули всех в месте взятых.

  6. Рогнеда

    Ты дибил продал по доверенности а потом подал заяву за угон ты не юрист а похуист.

  7. Вадим

    Беру бляхи на разборку.

  8. mcenanopra

    Скажите, а у вашего юридического агентства дела настолько плохи, что вы не можете позволить себе купить хороший микрофон? Или это банальное неуважение к подписчикам? Ужасное качество звука.